Договор публичной оферты

1. Общие положения

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО «МаксГрупп» (далее — «Исполнитель») и содержит все существенные условия оказания услуг по разработке веб-сайтов и программного обеспечения.

В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, в случае принятия изложенных ниже условий, лицо, производящее акцепт данной оферты, становится Заказчиком.

2. Предмет договора

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по разработке веб-сайта и/или программного обеспечения в соответствии с техническим заданием, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Перечень услуг:

• Разработка лендингов (одностраничных сайтов)
• Разработка корпоративных сайтов
• Разработка интернет-магазинов
• Разработка веб-приложений и порталов
• Дизайн пользовательских интерфейсов
• Техническая поддержка и сопровождение

3. Порядок оказания услуг

3.1. Заказчик оставляет заявку на сайте или связывается с Исполнителем по указанным контактам.

3.2. Исполнитель в течение 1 рабочего дня связывается с Заказчиком для уточнения требований.

3.3. Исполнитель готовит коммерческое предложение и техническое задание в течение 3 рабочих дней.

3.4. После согласования условий и получения предоплаты Исполнитель приступает к работе.

3.5. Работа выполняется поэтапно с демонстрацией промежуточных результатов Заказчику.

4. Стоимость услуг и порядок оплаты

Стоимость услуг определяется индивидуально и фиксируется в коммерческом предложении.

Услуга	Стоимость от	Сроки от
Лендинг	50 000 ₽	2 недели
Корпоративный сайт	100 000 ₽	3 недели
Интернет-магазин	150 000 ₽	4 недели
Веб-портал	300 000 ₽	6 недель

Порядок оплаты:

• Предоплата 50% — перед началом работ
• Оплата 50% — после сдачи проекта
• Возможна поэтапная оплата по согласованию

Оплата производится безналичным переводом на расчётный счёт Исполнителя или через платёжные системы.

5. Сроки выполнения

Сроки выполнения работ определяются в техническом задании и зависят от сложности проекта.

Исполнитель вправе приостановить работы в случае:

• Непредоставления Заказчиком необходимых материалов
• Задержки согласования промежуточных этапов более 5 рабочих дней
• Нарушения сроков оплаты

6. Гарантийные обязательства

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы сроком 12 месяцев с момента сдачи проекта.

Гарантия распространяется на:

• Исправление ошибок в коде
• Устранение технических неисправностей
• Корректную работу заявленного функционала

Гарантия не распространяется на:

• Работы, выполненные третьими лицами
• Изменения, внесённые Заказчиком самостоятельно
• Сбои на стороне хостинга или сторонних сервисов

7. Права и обязанности сторон

Исполнитель обязуется:

• Выполнить работы качественно и в срок
• Информировать Заказчика о ходе выполнения работ
• Обеспечить конфиденциальность информации Заказчика
• Передать Заказчику исключительные права на результат работ

Заказчик обязуется:

• Предоставить необходимые материалы и информацию
• Своевременно согласовывать этапы работ
• Оплатить услуги в установленные сроки

8. Возврат средств

Заказчик вправе отказаться от услуг в любое время:

• До начала работ — возврат 100% предоплаты
• В процессе работы — возврат пропорционально невыполненному объёму за вычетом фактических затрат
• После сдачи проекта — возврат не производится

9. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ.

Исполнитель не несёт ответственности за:

• Убытки, вызванные действиями третьих лиц
• Упущенную выгоду Заказчика
• Форс-мажорные обстоятельства

10. Разрешение споров

Все споры решаются путём переговоров. При недостижении согласия — в Арбитражном суде Волгоградской области.

11. Акцепт оферты

Акцептом (принятием) настоящей оферты является:

• Оставление заявки на сайте
• Оплата счёта (полностью или частично)
• Подписание договора или дополнительного соглашения